建设工程分包合同纠纷 （2020）浙04民终2810号
裁判要旨
《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效；第二百七十二条规定，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。上述法律对建设工程承包人须具备相应资质条件作出了明确的规定，以确保工程质量，维护公共安全。本案系桩基工程的专业分包，岩土公司作为专业承包人承包施工了案涉工程，且具备相应的资质条件，符合法律关于资质要求的规定，双方所签订的《专业承包施工合同》合法有效，对合同双方均具有法律约束力，岩土公司有关合同无效的答辩意见，不予采纳。合同签订后，岩土公司于2016年1月7日即开始桩基施工，直至2016年7月14日才完成全部桩基工程施工，较约定的完工日期2016年2月5日，已延误工期160天，且无因泓建公司原因或不可抗力的相关证据，已构成违约，应承担相应的违约责任。对于约定施工工期，双方事后并未经协商一致作出变更，监理单位与总承包商于2016年3月28日所下达《工程开工令》，系针对沙河景园二期工程，不及于案涉桩基工程；岩土公司辩称以
摘要
《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效；第二百七十二条规定，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。上述法律对建设工程承包人须具备相应资质条件作出了明确的规定，以确保工程质量，维护公共安全。本案系桩基工程的专业分包，岩土公司作为专业承包人承包施工了案涉工程，且具备相应的资质条件，符合法律关于资质要求的规定，双方所签订的《专业承包施工合同》合法有效，对合同双方均具有法律约束力，岩土公司有关合同无效的答辩意见，不予采纳。合同
正文（节选）
浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）浙04民终2810号上诉人（原审被告）：电子工业岩土基础工程公司。住所地：陕西省西安市碑林区友谊东路**。统一社会信用代码：916100007099007861。法定代表人：李曦涛，总经理。委托诉讼代理人：陈国云，上海吉亚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市泓建建筑劳务有限公司。住。住所地：广东省深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里华庭**……