建设工程分包合同纠纷 （2015）西中民四终字第00149号

秦安公司、金峰公司签订的《主体施工劳务承包合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，予以确认。合同签订后，双方均应按照合同约定履行各自义务。现秦安公司认为金峰公司未在合同约定的期限内完成施工内容，应当承担违约责任。合同中约定的主体结构总工期260日，应当为主体封顶的工期。秦安公司、金峰公司于2012年11月11日举办了主体封顶仪式，应当认定金峰公司在合同约定的工期内完成了相应的施工内容。合同中约定金峰公司无论在何种情况下，均不得拖欠农民工工资和（或）不得发生上访聚众事件，否则承担合同额5%的违约金，现秦安公司据此要求金峰公司以1800万元为基数，承担违约金90万元（1800万元x5%）。因双方对工程量并未决算，以1800万元为基数计算显系不妥，现双方均认可已支付的款项已超过1400万元，故以1400万元为基数，由金峰公司承担违约金70万元（1400万元X5%）较为适宜。2013年4月16日，金峰公司承诺未完成的工程若不能按期完成，则每个单项逾期一天支付秦安公司罚款1万元。该约定是就各个单项工程逾期完工的违约责任双方达成的新的约定，现各个单项实际完工的时间双方均不能提供

秦安公司、金峰公司签订的《主体施工劳务承包合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，予以确认。合同签订后，双方均应按照合同约定履行各自义务。现秦安公司认为金峰公司未在合同约定的期限内完成施工内容，应当承担违约责任。合同中约定的主体结构总工期260日，应当为主体封顶的工期。秦安公司、金峰公司于2012年11月11日举办了主体封顶仪式，应当认定金峰公司在合同约定的工期内完成了相应的施工内容。合同中约定金峰公司无论在何种情况下，均不得拖欠农民工工资和（或）不得发生上访聚众事件，否则承担合同额5%的违约金，现秦安公司据此要求金峰公司以1800万元为基数，承担违约金90万元（1800万

西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）西中民四终字第00149号上诉人（原审被告）河南金峰建筑劳务有限公司，住所地河南省郑州市二七区政通路62号院1号楼29层2908号。法定代表人郑启忠，该公司总经理。委托代理人范亚翠，陕西济维律师事务所律师。被上诉人（原审原告）陕西秦安建设工程有限公司，住所地陕西省西安市经济技术开发区凤城二路12号。法定代表人吴郁良，该公司执行董事。委托代理人常小俊，……