财产损害赔偿纠纷 （2017）闽06民终1302号

造成蔡大方承包绥安镇桥内水库养殖鱼损失，是多方因数导致的结果。首先，由于绥安镇桥内库管理单位漳浦县绥安镇政府在接到漳浦县防汛办于2012年7月31日发出《关于漳浦县桥内水库腾空库容的通知》，未能及时要求承包户蔡大方在通知规定的2012年12月10日前腾空库容，致使承建单位三明水电公司无法按期开工，延误工期，导致当年汛期来临之前无法按期完工。其次，施工单位三明水电公司在施工过程中，因没有采取合理措施，在往水库灌水泥浆时造成涵洞堵塞无法正常泄水。之后，水库底孔涵洞虽经过处理，但未能将水库底孔涵洞门板堵上。导致台风来临时因水库的水位超出临时设置的围网，而使养殖的鱼大量向涵洞外溢出。第三，养殖户蔡大方在水库维修加固期间未能按照规定及时组织捕捞水库养殖的鱼，因此扩大了台风造成的损失。故造成此次养殖鱼损失，承建单位三明水电公司和养殖户蔡大方以及水库管理单位漳浦县绥安镇政府均有过错，均应承担一定责任。从过错程度来看，三明水电公司过错责任较轻，对蔡大方的损失承担20%为宜。鉴于水库管理单位漳浦县绥安镇政府与养殖户蔡大方已就损失部分责任达成和解，不再累述。由于杨俊辉仅是该工程施工监管人员，没有证据显示杨

造成蔡大方承包绥安镇桥内水库养殖鱼损失，是多方因数导致的结果。首先，由于绥安镇桥内库管理单位漳浦县绥安镇政府在接到漳浦县防汛办于2012年7月31日发出《关于漳浦县桥内水库腾空库容的通知》，未能及时要求承包户蔡大方在通知规定的2012年12月10日前腾空库容，致使承建单位三明水电公司无法按期开工，延误工期，导致当年汛期来临之前无法按期完工。其次，施工单位三明水电公司在施工过程中，因没有采取合理措施，在往水库灌水泥浆时造成涵洞堵塞无法正常泄水。之后，水库底孔涵洞虽经过处理，但未能将水库底孔涵洞门板堵上。导致台风来临时因水库的水位超出临时设置的围网，而使养殖的鱼大量向涵洞外溢出。第三，养殖户蔡大方

福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽06民终1302号上诉人（原审原告）：蔡大方,男,1962年12月10日出生,汉族,住福建省漳浦县。委托诉讼代理人：刘永平，福建华闽南方律师事务所执业律师。上诉人（原审被告）：杨俊辉,男,1971年11月14日出生,汉族,住福建省漳浦县。上诉人（原审被告）：三明市水利水电工程有限公司,住所地三明市梅列区高岩新村55幢4层。统一社会信用代码91……