合同纠纷 （2017）湘10民终1207号

合同签订人员龚文林、胡定良与国贝公司系挂靠关系，国贝公司也派员参与了工程建设管理等工作，故认定本案所涉工程系国贝公司承建，国贝公司应对本案承担相应的合同权利义务。周书田完成的工程量已由工程负责人龚文林签字认可，根据合同约定，可以确定工程款为482,073.6元（15,064.8㎡×32元/㎡）。国贝公司举证工程质量安全监督部门多次下达整改通知，说明周书田搭设外脚手架混乱对工期延长负有责任，周书田对整改所用时间也有举证责任，故周书田要求国贝公司支付超期违约款不予支持。律师代理费不是约定的损失，也不是违约必然造成的损失，故对周书田的该诉请不予支持。周书田诉请的利息损失计算有误，应按202,073.6元（482,073.6元－280,000元）×4.35%÷360天×22天＝537.18元计算。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，一审法院作出判决如下：“一、被告湖南国贝建设工程有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告周书田工程

合同签订人员龚文林、胡定良与国贝公司系挂靠关系，国贝公司也派员参与了工程建设管理等工作，故认定本案所涉工程系国贝公司承建，国贝公司应对本案承担相应的合同权利义务。周书田完成的工程量已由工程负责人龚文林签字认可，根据合同约定，可以确定工程款为482,073.6元（15,064.8㎡×32元/㎡）。国贝公司举证工程质量安全监督部门多次下达整改通知，说明周书田搭设外脚手架混乱对工期延长负有责任，周书田对整改所用时间也有举证责任，故周书田要求国贝公司支付超期违约款不予支持。律师代理费不是约定的损失，也不是违约必然造成的损失，故对周书田的该诉请不予支持。周书田诉请的利息损失计算有误，应按202,073.

湖南省郴州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘10民终1207号上诉人（原审原告）：周书田，男，汉族，1969年10月13日出生。委托诉讼代理人：房炬，湖南首乐律师事务所律师。委托诉讼代理人：颜新旺，湖南首乐律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湖南国贝建设工程有限公司。法定代表人：王丹，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈卫民，湖南民浩律师事务所律师。委托诉讼代理人：邱细容，湖南民浩律师事……