承揽合同纠纷 （2021）粤01民终4818号
裁判要旨
《广州绿地民科园项目智能化工程承包合同》未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，签约各方均应恪守履行。根据达实公司提交的工程验收报告、《工程结算确认协议书》显示，领越公司已经于2017年10月31日验收并于2019年3月6日确认工程总价款为5143356.28元，依约领越公司应在结算后一个月内支付总价款的95%给达实公司，即在2019年4月5日前支付，现已逾期；合同约定保修期两年，即自2017年10月31日至2019年10月30日，则按照合同约定质保金的返还期限是保修期满后20日内，即2019年11月19日前，现已逾期。领越公司逾期付款的行为构成违约，达实公司要求领越公司立即支付上述款项，合理合法。领越公司对达实公司主张的工程款、质保金本金数额无异议，一审法院确认领越公司尚欠达实公司工程款本金1389608.73元、质保金本金257167.81元。对于领越公司抗辩达实公司延期交付工程，其享有对等的延期付款的权利，因合同中对达实公司延期交付是约定需支付违约金，领越公司抗辩享有延期付款的权利无事实和法律依据，一审法院不予采纳。对于领越公司以涉案工程存在质量问题为由拒绝返还质保金，因涉案
摘要
《广州绿地民科园项目智能化工程承包合同》未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，签约各方均应恪守履行。根据达实公司提交的工程验收报告、《工程结算确认协议书》显示，领越公司已经于2017年10月31日验收并于2019年3月6日确认工程总价款为5143356.28元，依约领越公司应在结算后一个月内支付总价款的95%给达实公司，即在2019年4月5日前支付，现已逾期；合同约定保修期两年，即自2017年10月31日至2019年10月30日，则按照合同约定质保金的返还期限是保修期满后20日内，即2019年11月19日前，现已逾期。领越公司逾期付款的行为构成违约，达实公司要求领越公司立即支付上述款项，
正文（节选）
广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终4818号上诉人（原审被告）：广州领越市场管理有限公司，住所地广东省广州市白云区。法定代表人：杨建，该公司总经理。委托诉讼代理人：周倩，女，该公司员工，住广东省新丰县。被上诉人（原审原告）：深圳达实智能股份有限公司，住所地广东省深圳市南山区。法定代表人：刘磅，该公司总经理、董事长。委托诉讼代理人：黄利萍，女，该公司员工，住广东省深圳市……