装饰装修合同纠纷 （2019）沪0114民初192号
裁判要旨
原、被告签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，当属合法有效，双方均应按约履行。 根据查明的事实，被告于2018年2月3日承诺讼争工程于2018年4月15日完工，原告亦同意支付工程款18,000元，双方的该协议可视为双方对讼争工程竣工日期进行了变更，变更为2018年4月15日。 但被告未按照约定如期竣工，其行为已构成违约，应承担相应的违约责任。 现双方一致同意解除合同，本院予以确认，解除合同的日期为双方一致同意的日期即2019年3月6日。 在合同已解除的情况下，应优先适用解除合同违约金条款而非逾期竣工违约金条款，根据合同的相关约定，结合本案的实际情况，本院酌情确定被告应支付的解除合同违约金数额为15,000元。 庭审中，被告对原告提交的未完成项目列表(包括增加项目)基本无异议，但提出部分项目已施工，如隔音棉、配电箱等，而被告对此并未举证证明该些项目已实际施工，原告对此亦不予确认，故对被告关于部分项目已施工的抗辩，本院难以采信，本院按照原告所提交的未完成项目列表确定被告未完成项目，金额为24,127.70元，在总价中予以扣除。 对
摘要
张以弘与上海皇旺建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
上海市嘉定区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0114民初192号原告：张以弘，女，1947年9月14日生，汉族，户籍地及住址上海市静安区。 委托诉讼代理人：张金根，男，1945年1月21日生，汉族，户籍地及住址同上。 被告：上海皇旺建筑装饰工程有限公司，住所地上海市青浦区。 法定代表人：李庆芸，经理。 原告张以弘与被告上海皇旺建筑装饰工程有限公司间装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用……