建设工程分包合同纠纷 （2019）宁03民终1031号

被告孟锋以被告宁夏建工集团名义，与原告签订工程承包协议，但被告宁夏建工集团否认与原告有合同关系，协议中印章经鉴定与样本不是同一枚印章所印，该承包协议应当认定为无效协议，被告孟锋应承担合同无效的相应责任。尽管协议无效，但原告已按照协议完成约定的全部工程并经结算审计，现原告要求被告孟锋支付下欠工程款692887.6元，符合法律规定，予以支持。被告孟锋虽对该数额提出异议，但并未提交证据支持其辩解，不予采信。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。被告张学东挂靠被告宁夏建工集团承包涉案工程，又以个人名义与被告孟锋签订《工程协议》，将工程整体违法分包给没有施工资质的个人，该《工程协议》无效，被告张学东与被告宁夏建工集团存在违法情形，均应承担连带支付责任。被告孟锋与被告张学东就涉案工程产生的纠纷，与原告无关。被告库区管理局作为发包人，只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任，涉案工程库区管理局已向宁夏建工集团付清全部工程款，故原告要求库区管理局承担支付责任，不符合法律规定，不予支持。关于原告主张的逾期付款损失：原告与被告孟锋未约

被告孟锋以被告宁夏建工集团名义，与原告签订工程承包协议，但被告宁夏建工集团否认与原告有合同关系，协议中印章经鉴定与样本不是同一枚印章所印，该承包协议应当认定为无效协议，被告孟锋应承担合同无效的相应责任。尽管协议无效，但原告已按照协议完成约定的全部工程并经结算审计，现原告要求被告孟锋支付下欠工程款692887.6元，符合法律规定，予以支持。被告孟锋虽对该数额提出异议，但并未提交证据支持其辩解，不予采信。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。被告张学东挂靠被告宁夏建工集团承包涉案工程，又以个人名义与被告孟锋签订《工程协议》，将工

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院民事判决书（2019）宁03民终1031号上诉人（原审被告）：孟锋，男，1979年10月29日出生，汉族，住宁夏吴忠市利通区。被上诉人（原审原告）：大连景艺仿古园林有限公司，住所地辽宁省大连市甘井子区。法定代表人：杜景玉，该公司总经理。委托诉讼代理人：白现福，男，系该公司职工。特别授权代理。委托诉讼代理人：贺建忠，青铜峡市小坝法律服务所法律工作者，特别授权代理。被上……