买卖合同纠纷 （2018）赣10民终1054号

南方混凝土公司与临川建设公司签订的商品混凝土购销合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护，双方当事人应按合同约定履行自己的义务。南方混凝土公司依约应及时供应货物，临川建设公司应依约支付货款。本案南方混凝土公司为临川建设公司供应了价值553900元的混凝土，临川建设公司应当给付货款。故对南方混凝土公司要求临川建设公司支付货款55390元的诉讼请求，予以支持。根据合同约定，南方混凝土公司前期垫资商砼4000立方，后期按工程量的90%结算余额，由于南方混凝土公司提供了1692方混凝土后即停止供货，未达到合同约定的结算条件。此外，虽然合同约定混凝土由第三方共同供应，但第三方并未参与合同签订，亦未及时接替南方混凝土公司供应混凝土，合同无法继续履行系南方混凝土公司违约行为所致。故对南方混凝土公司要求临川建设公司支付违约金的诉讼请求，不予支持。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十八条之规定，临川建设公司以反诉方式要求南方混凝土公司增加违约金，且违约金不超过实际损失的，应予支持。临川建设公司因南方混凝土公司违约停止提供混凝土，造成延误工期，被甲方罚款30万元，

江西东乡南方混凝土有限公司、江西临川建设集团有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

江西省抚州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣10民终1054号上诉人（原审原告、反诉被告）：江西东乡南方混凝土有限公司，住所地：江西省抚州市东乡区岗上积镇新乐村郑家组**，统一社会信用代码：91361029558459291C。法定代表人：戴俊，执行董事。委托诉讼代理人：温向东，江西华邦律师事务所律师，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：吴越，江西华邦律师事务所律师，代理权限为特别授权……