建设工程施工合同纠纷 （2018）川13民终190号
裁判要旨
根据当事人的上诉及答辩,本案争议焦点:嘉陵规划局是否承担违约责任及违约损失的认定。关于嘉陵规划局是否承担违约责任的认定。经查，2013年9月10日，力胜建筑公司与嘉陵规划局签订《嘉陵区人民医院门诊住院综合楼建设项目施工合同》后，力胜建筑公司于2014年9月已按照合同约定履行了专业工程以外的工程施工，并同时向嘉陵规划局提交了《关于请求尽快提供玻璃幕墙施工图的报告》，但嘉陵规划局并未提供该施工图也未作出答复；案涉玻璃幕墙项目于2015年1月经财政评审后，确定进行招投标，嘉陵规划局也未提供证据证明通知了力胜建筑公司；事后，力胜建筑公司请求监理单位协调建设单位拿出玻璃幕墙实施方案并多次向嘉陵规划局提交关于案涉玻璃幕墙工程的报告，但嘉陵规划局对此并未对此作出任何意见；另外，嘉陵代建中心于2015年6月26日才对本案工程的玻璃幕墙项目发出中标候选人公示，案外人九维公司于2015年7月3日中标案涉玻璃幕墙项目工程，嘉陵规划局也没有提供证据证明通知了力胜建筑公司，同时嘉陵规划局于2016年9月8日向嘉陵区审计局出具的《情况说明》明确了工程延期的原因与力胜建筑公司施工无关，其中第6条也明确了力胜建筑公司
摘要
南充市嘉陵区城乡规划建设局、四川省南充市力胜建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川13民终190号上诉人（原审被告）：南充市嘉陵区城乡规划建设局,住所地四川省南充市嘉陵区嘉兴路92号。法定代表人：满永德,局长。委托诉讼代理人：青松，男，1969年5月25日出生，汉族，住四川省南充市嘉陵区，系南充市嘉陵区城乡规划建设局工作人员。委托诉讼代理人：任建兵，四川天普律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：四川省南充市力胜建筑工程有限……