承揽合同纠纷 （2015）洛民终字第2159号

原告丽景门公司与被告友邦公司签订的《设备拆迁安装工程施工承包合同》和《设备拆除安装补充协议》合法有效，现原告丽景门公司要求解除双方签订的《设备拆迁安装工程施工承包合同》和《设备拆除安装补充协议》，被告友邦公司表示同意，本院予以准许。在合同履行期间，第二阶段拆除工作完毕运输开始，原告丽景门公司未按约定全部支付被告友邦公司130000元，第三阶段设备运输完毕原告丽景门公司又未约定支付被告友邦公司130000元。现拆迁设备已运输完毕，按照合同约定原告丽景门公司应支付被告友邦公司前三个阶段的工程款390000元，扣除原告丽景门公司已支付给被告友邦公司的210000元和垫付的运输费155000元，原告丽景门公司应再支付给被告友邦公司工程款25000元，因此，关于原告丽景门公司要求被告友邦公司返还多支付的95000元及因延误工期给原告丽景门公司造成的预期利润损失100000元的本诉请求，本院不予支持。原告丽景门公司应支付被告友邦公司工程款25000元，被告友邦公司反诉要求原告丽景门公司支付工程款超出部分本院不予支持。逾期付款违约金自被告友邦公司反诉之日起按照中国人民银行同期贷款利率的1.5倍计算，

原告丽景门公司与被告友邦公司签订的《设备拆迁安装工程施工承包合同》和《设备拆除安装补充协议》合法有效，现原告丽景门公司要求解除双方签订的《设备拆迁安装工程施工承包合同》和《设备拆除安装补充协议》，被告友邦公司表示同意，本院予以准许。在合同履行期间，第二阶段拆除工作完毕运输开始，原告丽景门公司未按约定全部支付被告友邦公司130000元，第三阶段设备运输完毕原告丽景门公司又未约定支付被告友邦公司130000元。现拆迁设备已运输完毕，按照合同约定原告丽景门公司应支付被告友邦公司前三个阶段的工程款390000元，扣除原告丽景门公司已支付给被告友邦公司的210000元和垫付的运输费155000元，原告丽

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）洛民终字第2159号上诉人（原审原告、反诉被告）：洛阳丽景门实业集团有限公司。住所地：洛阳市老城区丽景门*楼。法定代表人：徐国忠，该公司董事长。上诉人（原审被告、反诉原告）：河南友邦机电安装工程有限公司。住所地：郑州市金水区政七路**号*座*单元**层**号。法定代表人：赵耀，该公司总经理。委托代理人：王敏杰、徐雅丽，河南嘉泰律师事务所律师。特……