承揽合同纠纷 （2021）沪02民终501号

已经签订的合同及附件，未经双方同意不得擅自更改，可以通过订立补充合同等形式予以变更，轩蒙公司的单方行为有违诚信。根据合同原辅料由李静怡提供，因实际交付时间离7月31日交清较为接近，根据生产周期、交货时间可以合理延长，这也符合双方在服装经销合同中甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作……除交付定作物的日期得以顺延外的意思表示。一审庭审中李静怡也未向一审法院提交合同履行过程中，其向轩蒙公司提出逾期交货异议的相关证据，据此，应视为双方在履行过程中变更了交货时间、以双方实际通知交货时间为准，从而认定轩蒙公司不存在逾期情形显属事实认定错误。李静怡和轩蒙公司所签订的合同约定的交货时间是2019年7月31日，但轩蒙公司迟迟未按照合同约定履行交付义务。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定“当事人一方违约后。对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿”。李静怡在轩蒙公司根本性违约的情况下，为了减少损失，而不得已，同意继续接收定作物。而一审法院在轩蒙公司没有证据证明李静怡同意顺延、同意变更履行期限

已经签订的合同及附件，未经双方同意不得擅自更改，可以通过订立补充合同等形式予以变更，轩蒙公司的单方行为有违诚信。根据合同原辅料由李静怡提供，因实际交付时间离7月31日交清较为接近，根据生产周期、交货时间可以合理延长，这也符合双方在服装经销合同中甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作……除交付定作物的日期得以顺延外的意思表示。一审庭审中李静怡也未向一审法院提交合同履行过程中，其向轩蒙公司提出逾期交货异议的相关证据，据此，应视为双方在履行过程中变更了交货时间、以双方实际通知交货时间为准，从而认定轩蒙公司不存在逾期情形显属事实认定错误。李静怡和轩蒙公

上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2021）沪02民终501号上诉人(原审被告、反诉原告)：李静怡，女，2000年××月××日生，汉族，住浙江省。委托诉讼代理人：徐雪峰。被上诉人(原审原告、反诉被告)：上海轩蒙服饰有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：汪家柏，该公司总经理。委托诉讼代理人：潘志生。委托诉讼代理人：李富蓉。上诉人李静怡因与被上诉人上海轩蒙服饰有限公司(以下简称“轩蒙公司”……