建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0112民初1977号
裁判要旨
原告袁光良作为贵州水田国际文化创意产业园股份有限公司土地一级开发项目办公楼、展厅的实际施工人，在施工过程中，由于发包人成都中稷公司未按期支付工程进度款，导致原告被迫停工，经原告、成都中稷公司以及承包人泸州宏鑫公司三方协商后签订了两份《协议书》，该《协议书》是三方对于原告在案涉工程中的工程完成情况、工程款支付情况以及保证金退还情况的审核确认，原告袁光良作为个人虽不具备相应的施工资质，但三方签订《协议书》后可视为成都中稷公司对原告停工前所完成的工程进行了验收，此后成都中稷公司就应按照约定履行支付原告相应工程进度款及退还履约保证金的义务。 现查明成都中稷公司已经支付了1677000元给原告，其中的20000元成都中稷公司虽未按照《协议书》中指定的账号支付给原告，但原告确已收到，可认定该20000元也系支付的工程款，原告称该20000元系成都中稷公司支付的生活费，但并未提交证据予以佐证，本院对原告的该陈述意见不予采纳。 由于成都中稷公司未能在约定的时间即2016年7月31日前支付全部欠付的工程进度款并退还履约保证金，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“
摘要
袁光良与成都中稷承融实业股份有限公司、泸州宏鑫建安集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省贵阳市乌当区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0112民初1977号原告袁光良，男，1970年3月15日出生，汉族，住四川省合江县。 委托代理人徐文燕，四川万盛行律师事务所律师。 被告成都中稷承融实业股份有限公司，住所地四川省成都市高新区天府大道北段1700号9幢1单元14层1417号，统一社会信用代码91510100396008411W。 法定代表人鲍海琨，该公司董事长。 委托代理人……