建设工程施工合同纠纷 （2019）黔2731民初1935号
裁判要旨
一、关于原、被告双方签订的《电子信息产业园科研大楼施工框架协议》是否生效的问题。 《电子信息产业园科研大楼施工框架协议》第十一条承包人的责任第11项约定：“本协议签订后15天内承包人应向发包人一次性交纳11000000元的履约保证金”；第十六条约定：“本协议经发、承包双方签字盖章，且承包人一次性交纳约定的履约保证金后生效。” 上述《电子信息产业园科研大楼施工框架协议》虽未载明签订日期，但从原告进场施工及停工时间、原告提交的《工程进度审核报告》及工程进度款报审表的时间，原告至今未向被告交纳协议约定的履约保证金，故根据《中华人民共和国合同法》第四十五条“当事人对合同的效力可以约定附条件。 附生效条件的合同，自条件成就时生效。” 之规定，本案原、被告双方签订的《电子信息产业园科研大楼施工框架协议》虽成立但并未生效。
摘要
贵州瑞和建设集团有限公司与惠水县工业投资经营有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省惠水县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔2731民初1935号原告：贵州瑞和建设集团有限公司，住所地：贵阳市云岩区三桥南路**********；法定代表人：吴滨，系该公司执行董事兼总经理；委托诉讼代理人：罗玉武，贵州湖岛律师事务所律师，一般代理。 委托诉讼代理人：李灯明，贵州贵正律师事务所律师，一般代理。 被告：惠水县工业投资经营有限公司，住所，住所地：惠水县濛江街道明田科技产业园经开……