承揽合同纠纷 （2015）遵市法民终字第981号

上诉人江海公司提出的因与业主之间合同变更及资金等问题，导致杨明停工，其无过错，不应当承担赔偿责任的上诉理由。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，遵义江海公司因与业主之间合同变更及资金等问题，造成违约，导致杨明从2014年10月23日至2015年1月23日停工，时间长达三个月，遵义江海公司与业主方的纠纷，双方应当依照法律规定或者约定解决，不能免除遵义江海公司向杨明承担违约责任，同时遵义江海公司违约的主要原因是其与业主之间合同变更以及其资金问题，不属于法律规定或者合同约定的违约责任的免责事由，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，遵义江海公司应当赔偿杨明相应的违约损失。杨明在明知遵义江海公司违约后，未能采取合理措施防止损失的扩大，其自身具有过错，应当对自己的过错承担责任。一审判决遵义江海公司赔偿杨明从2014年10月23日至2014年12

上诉人江海公司提出的因与业主之间合同变更及资金等问题，导致杨明停工，其无过错，不应当承担赔偿责任的上诉理由。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，遵义江海公司因与业主之间合同变更及资金等问题，造成违约，导致杨明从2014年10月23日至2015年1月23日停工，时间长达三个月，遵义江海公司与业主方的纠纷，双方应当依照法律规定或者约定解决，不能免除遵义江海公司向杨明承担违约责任，同时遵义江海公司违约的主要原因是其与业主之间合同变更以及其资金问题，不属于法律规定或者

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）遵市法民终字第981号上诉人（原审被告）遵义江海工程建设有限公司。住所地贵州省遵义市务川自治县都濡镇毛岗村。法定代表人常松，该公司总经理。委托代理人赵兵，重庆市南川区金山法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）杨明，男，1970年2月18日出生，汉族，重庆市武隆县人，农民。上诉人遵义江海工程建设有限公司（以下简称遵义江海公司）因与被上诉人杨明……