承揽合同纠纷 （2021）兵08民终77号

原、被告签订烟气脱硫装置总承包合同系承揽合同，合法有效。本案的争议焦点是：一、原告主张延期交付工程竣工资料违约金有无事实和法律依据；二、原告主张主机非计划停运的违约金有无事实和法律依据；三、原告主张不执行发包方或监理工程师的有关指令和通知的违约金有无事实和法律依据；四、被告主张原告支付剩余工程款有无事实和法律依据。关于焦点一，《中华人民共和国合同法》第二百六十一条规定：“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”双方合同约定在项目通过性能验收实验45天内，被告应当将经监理工程师审核合格的全部工程竣工资料交原告，其中书面竣工资料2套（必须有一套原件），资料光盘1份，工程建设声像资料一份。2018年5月14日庭审中，被告表示要向原告交付资料，后原告认可于2018年5月23日收到书面竣工资料3套，但认为至今未收到资料光盘和工程建设声像资料，被告未及时交付竣工资料应当承担继续交付、赔偿违约金的责任。现原告认可收到书面竣工资料，故对原告要求被告交付资料光盘一份、工程建设声像资料一份的诉讼请求，该院予以支持。关于原告主张该部分违约金

原、被告签订烟气脱硫装置总承包合同系承揽合同，合法有效。本案的争议焦点是：一、原告主张延期交付工程竣工资料违约金有无事实和法律依据；二、原告主张主机非计划停运的违约金有无事实和法律依据；三、原告主张不执行发包方或监理工程师的有关指令和通知的违约金有无事实和法律依据；四、被告主张原告支付剩余工程款有无事实和法律依据。关于焦点一，《中华人民共和国合同法》第二百六十一条规定：“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”双方合同约定在项目通过性能验收实验45天内，被告应当将经监理工程师审核合格的全部工程竣工资料交原告，其中书面竣工资料2

新疆生产建设兵团第八师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）兵08民终77号 上诉人（原审原告、反诉被告）：新疆西部合盛热电有限公司（原名称为新疆西部天富合盛热电有限公司），住所地石河子开发区56号小区9栋102号。 法定代表人：罗立国，董事长。 委托诉讼代理人：韩枭，员工。 委托诉讼代理人：王东盛，新疆循序律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告)：福建龙净脱硫脱硝工程有限公司，住所……