加工合同纠纷 （2018）津01民终740号
裁判要旨
当事人从事民事活动应遵循诚实信用原则并对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因双方对于2016年3月22日签订《钢结构加工合同》履行完毕均无异议，故一审法院在此不再赘述。本案万尔特公司与中技公司于2016年4月22日签订的《工程加工制作合同》系双方真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，应系合法有效的，双方均应按照合同约定诚信履行各自的义务。本案中技公司对欠付万尔特公司加工费115080元没有异议，且其陈述钢结构已于2017年9月30日安装完毕，根据合同第十二条中“钢结构安装完成后10日内一次性支付承揽人剩余款项”的约定，中技公司应将剩余款项支付万尔特公司，据此，万尔特公司要求中技公司给付其加工费115080元，于法有据，一审法院应予支持。对中技公司提出“万尔特公司存在逾期交付加工物及未按约定吨数装车，存为违约行为”的抗辩意见，一审法院认为，首先，根据约定及双方当庭陈述，加工物的交付方式为中技公司负责运输并在万尔特公司处提货，故中技公司提货时间不能视为万尔特公司
摘要
天津中技重钢结构有限公司、万尔特（唐山）钢结构有限公司加工合同纠纷二审民事判决书 加工合同纠纷
正文（节选）
天津市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津01民终740号上诉人（原审被告）：天津中技重钢结构有限公司，住所地天津市宝坻区潮南经济开发区管委会路6号。法定代表人：胡广志，总经理。委托诉讼代理人：李旭东，男，该公司职员。被上诉人（原审原告）：万尔特（唐山）钢结构有限公司，住所地河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区。法定代表人：秦灯芳，经理。委托诉讼代理人：苗金亭，男，该公司职员。委……