承揽合同纠纷 （2017）闽04民终572号

根据双方签订的《橱柜工程花岗岩台面供货及安装合同》的约定，邓将田应按照王建华的书面定单指令进行施工，王建华未向邓将田发出过书面定单，仅于2014年4月19日转款10000元给邓将田。从严格合同责任考虑，王建华未向邓将田发出过书面定单，合同的履行期限就不明确，邓将田也就不存在“乙方须按合同规定的供货期供货并安装，如未按合同约定的时间供货及施工，每推迟24小时，扣除该批次工程的0.5‰作为补偿，超过15天未能按约时间施工，甲方有权另行选用分包商，且乙方应赔偿甲方工程违约金50000元并退还定金”中约定的违约情形。因此，仕祺商行、王建华依据该违约条款要求邓将田支付违约金50000元，退回定金10000元及逾期10个月补偿12000元的诉讼请求没有事实依据。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第七条、第六十四条第一款,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决：驳回三明市梅列区仕祺建材商行、王建华的诉讼请求。案件受理费1675元，因适用简易程序审理，减半收取838元，由三明市梅列区仕祺建材商行、王建华负担。本案二审中，各方当事人均没有提交新证据，仕祺商行、王建华对一审法院查明认定的“201

根据双方签订的《橱柜工程花岗岩台面供货及安装合同》的约定，邓将田应按照王建华的书面定单指令进行施工，王建华未向邓将田发出过书面定单，仅于2014年4月19日转款10000元给邓将田。从严格合同责任考虑，王建华未向邓将田发出过书面定单，合同的履行期限就不明确，邓将田也就不存在“乙方须按合同规定的供货期供货并安装，如未按合同约定的时间供货及施工，每推迟24小时，扣除该批次工程的0.5‰作为补偿，超过15天未能按约时间施工，甲方有权另行选用分包商，且乙方应赔偿甲方工程违约金50000元并退还定金”中约定的违约情形。因此，仕祺商行、王建华依据该违约条款要求邓将田支付违约金50000元，退回定金1000

福建省三明市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽04民终572号上诉人（原审原告）：三明市梅列区仕祺建材商行，住所地三明市梅列区崇桂新村**幢*楼**号。经营者：潘艳艳，女，1977年5月23日出生，住三明市三元区。委托诉讼代理人：王建华，男，1976年3月3日出生，汉族，个体工商户，住三明市三元区。系潘艳艳丈夫。上诉人（原审原告）：王建华，男，1976年3月3日出生，汉族，个体工商户，住……