买卖合同纠纷 （2016）苏12民终1264号

根据法律规定，双务合同中，合同履行有先后顺序的，先履行一方未履行或未适当履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行抗辩权属延期抗辩权，只暂时阻止对方当事人请求权的行使，对方当事人履行了先行义务后，当事人应当履行自己的义务。具体到本案中，无锡天强公司与江苏民生公司签订的前三份合同均约定江苏民生公司预付货款30%，发货前付65%货款，最后一份合同约定了货到验收合格后付95%货款。在履行合同过程中，江苏民生公司理应在交货期届满前，按约先行支付无锡天强公司65%的货款，但江苏民生公司怠于付款，已构成先期违约，无锡天强公司根据合同行使先履行抗辩权，拒绝履行交货义务并无不当。江苏民生公司给付了交货前应付部分的货款后，无锡天强公司在合理期限内送交货物，所交货物在质保期内无质量瑕疵的，江苏民生公司应支付无锡天强公司剩余的全部货款。双方于2012年6月25日、2013年6月29日、2013年10月6日签订的三份合同的货物并无质量问题，故江苏民生公司应支付无锡天强公司上述三份合同的余款。2012年12月13日，江苏民生公司与鸿基公司合同约定，在2013年3月15日向鸿基公司交付汽蒸罐、受料罐、催化剂计量

根据法律规定，双务合同中，合同履行有先后顺序的，先履行一方未履行或未适当履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行抗辩权属延期抗辩权，只暂时阻止对方当事人请求权的行使，对方当事人履行了先行义务后，当事人应当履行自己的义务。具体到本案中，无锡天强公司与江苏民生公司签订的前三份合同均约定江苏民生公司预付货款30%，发货前付65%货款，最后一份合同约定了货到验收合格后付95%货款。在履行合同过程中，江苏民生公司理应在交货期届满前，按约先行支付无锡天强公司65%的货款，但江苏民生公司怠于付款，已构成先期违约，无锡天强公司根据合同行使先履行抗辩权，拒绝履行交货义务并无不当。江苏民生公司给付了交货前应付

江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏12民终1264号上诉人（原审被告）江苏民生特种设备集团有限公司，住所地靖江市新桥镇礼士桥南首。法定代表人倪加明，董事长。委托代理人方正静（特别授权），江苏信义诚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）无锡天强搅拌设备有限公司，住所地无锡市惠山经济开发区前洲配套区兴洲路19号。法定代表人熊三才，执行董事。委托代理人陈太贵（特别授权），江苏居和信律……