定作合同纠纷 （2016）京03民终1845号

技术推广站与蒙丰公司签订的《政府采购合同》是当事人的真实意思表示，内容不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效。北农种业与蒙丰公司《购销协议》约定“‘大跨度连栋塑料大棚引进试验示范项目’中大棚排水系统和通风系统结构改进，需要采购新物资，已经超出《政府采购合同》约定的金额，现在经技术推广站与蒙丰公司一致同意，由北农种业出资采购本合同约定的物资，由蒙丰公司负责继续按《政府采购合同》履行；技术推广站与蒙丰公司一致同意本协议是《政府采购合同》的补充协议（如本协议与《政府采购合同》的约定有冲突则以本协议为准）”，由于《购销协议》是当事人之间的真实意思表示，内容未违反我国法律、行政法规的强制性规定，《购销协议》的履行要依托于《政府采购合同》的履行，故《购销协议》为《政府采购合同》的从协议。根据技术推广站按照合同约定将合同价款596750元向蒙丰公司支付完毕的事实，蒙丰公司应按照《政府采购合同》的约定于2013年10月末完成大跨度连栋塑料大棚的主体安装。《政府采购合同》约定“如因技术推广站因素造成施工进度暂停，工期顺延”，根据大棚主体安装施工地点从东北角改为东南角的事实，蒙丰公司可以要求技术推

技术推广站与蒙丰公司签订的《政府采购合同》是当事人的真实意思表示，内容不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效。北农种业与蒙丰公司《购销协议》约定“‘大跨度连栋塑料大棚引进试验示范项目’中大棚排水系统和通风系统结构改进，需要采购新物资，已经超出《政府采购合同》约定的金额，现在经技术推广站与蒙丰公司一致同意，由北农种业出资采购本合同约定的物资，由蒙丰公司负责继续按《政府采购合同》履行；技术推广站与蒙丰公司一致同意本协议是《政府采购合同》的补充协议（如本协议与《政府采购合同》的约定有冲突则以本协议为准）”，由于《购销协议》是当事人之间的真实意思表示，内容未违反我国法律、行政法规的强制性规定，

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2016）京03民终1845号上诉人（原审被告）包头市蒙丰大棚有限公司，住所地东河区站北路小立交桥西侧。法定代表人张炜，总经理。委托代理人李长浩，北京市英岛律师事务所律师。被上诉人（原审原告）北京市农业技术推广站，住所地北京市朝阳区小关惠新里**号。法定代表人ＸＸ武，站长。委托代理人张学华，北京市康达律师事务所律师。上诉人包头市蒙丰大棚有限公司（以下简称蒙……