建设工程施工合同纠纷 （2014）烟民一初字第219号
裁判要旨
根据双方当事人的诉辩意见，本案争执焦点有以下五个：一、被告是否是适格主体；二、原告请求解除与被告签订的建设工程施工合同应否支持；三、被告应否支付原告工程款及利息，数额如何认定；四、原告要求被告赔偿工程延误造成损失5572349.47元应否支持；五、原告是否对涉案工程享有建设工程价款优先受偿权； 关于焦点问题一，被告主张2012年9月决定将涉案的莱州万万海居住小区的项目停止并遣散工作人员，可以认定被告存在涉案工程。被告相关工作人员王鹏、陈祖涛、许某、申波、施旻青等人就涉案工程进行管理，涉案监理单位亦实际进场监理。被告认可王鹏在2012年9月前系其经理，但主张已于2012年9月解除了王鹏的相应职务。工商登记材料显示被告系2014年6月才对免去王鹏的经理职务进行变更登记，在此之前被告无充分证据证明其已经免除了王鹏的职务并依法进行了公示，故对被告的该主张本院不予支持。因被告认可王鹏在2012年9月前系其董事、经理，但对2014年6月前已免除王鹏职务的主张无充分证据证实，原告有理由相信王鹏有代理权，根据现有证据可以认定王鹏对涉案工程项目的行为构成表见代理，王鹏与原告签订涉案工程建设工程施工合同及
摘要
泸州市第七建筑工程公司与山东增城置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省烟台市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2014）烟民一初字第219号 原告：泸州市第七建筑工程公司，住所地四川省泸州市龙马潭区龙南路1号。 法定代表人：向阳，董事长。 委托诉讼代理人：李德阳，男，该公司职工。 委托诉讼代理人：吴春艳，莱州正航法律服务所法律工作者。 被告：山东增城置业有限公司，住所地山东省烟台市莱州市金仓街道凤凰岭村。 法定代表人：钟海俊，董事长。 委托诉讼代理人：彭日光……