承揽合同纠纷 （2014）江中法民二终字第195号

孙德智在剩余的9天免租期内能够按照原计划使用租赁房屋明显有悖常理，与事实不符。3、退一步说，即使新版图公司于2013年10月22日按合同约定交付的纸质图，亦不符合协议约定，原审法院认为图纸缺少员工休息室效果图是“瑕疵”，明显不合常理。缺少员工休息室效果图导致孙德智无法按照原计划方案进行装修工程，员工休息室作为商铺装修的一部分，需要整体进行规划设计，不可能在员工休息室效果图未完成的情况下就进行整体装修工作。孙德智一直对新版图公司提供的效果图提出上述异议，新版图公司不但一直怠于解决，还未得到孙德智的确认效果图的情况下进行施工图的工作。4、孙德智与新版图公司签订的《室内装饰设计委托协议附件》中所约定的违约金是为了督促新版图公司如期交付合格的效果图和施工图，如逾期未交付就需承担支付违约金的责任，因此该附件中违约金具有惩罚性质；且孙德智要求新版图公司支付的违约金不足以抵偿孙德智的经济损失。新版图公司在2013年10月22日违约逾期交付不符合约定的草图后，孙德智一直催促新版图公司提供合符约定的设计图纸，但新版图公司怠于解决问题。孙德智于2013年11月18日通过特快专递发出律师函，要求新版图公司支

孙德智在剩余的9天免租期内能够按照原计划使用租赁房屋明显有悖常理，与事实不符。3、退一步说，即使新版图公司于2013年10月22日按合同约定交付的纸质图，亦不符合协议约定，原审法院认为图纸缺少员工休息室效果图是“瑕疵”，明显不合常理。缺少员工休息室效果图导致孙德智无法按照原计划方案进行装修工程，员工休息室作为商铺装修的一部分，需要整体进行规划设计，不可能在员工休息室效果图未完成的情况下就进行整体装修工作。孙德智一直对新版图公司提供的效果图提出上述异议，新版图公司不但一直怠于解决，还未得到孙德智的确认效果图的情况下进行施工图的工作。4、孙德智与新版图公司签订的《室内装饰设计委托协议附件》中所约定

广东省江门市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）江中法民二终字第195号上诉人（原审原告）：孙德智，男，1985年9月30日出生，汉族，住广东省江门市蓬江区浮石路*号206，身份证号码：4407111985********。委托代理人：朱君婷，广东广能律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江门市新版图装饰设计有限公司。住所地：江门市蓬江区建设三路113号大头山工业区*座。法定代表人：林润发。……