建设工程施工合同纠纷 （2018）闽06民终15号
裁判要旨
本案双方当事人所订立的合同及结算协议书合法有效，应受法律保护。当事人应当依照合同的约定全面履行自己的义务。本案中交环保公司依约完成工程，双方也进行了结算并约定最终付款方式（即第一期款项8776628.22元于2015年2月16日前支付；第二期款项4388314.11元于2015年6月16日前支付；第三期款项4388314.11元于2015年9月16日前支付；655万元保函金额由第二期付款4388314.11元的金额及第三期付款中的2111685.89元组成），还约定中交环保公司应于2015年3月31日前提供符合合同约定和国家规范要求的竣工资料，中交环保公司未依本协议约定提供完整竣工验收资料或拒绝配合竣工验收，腾龙芳烃公司有权延迟支付未付款项。至今，腾龙芳烃公司只支付了第一期款项，655万元保函金额尚未支付，应承担继续支付款项的责任。协议虽约定于2015年6月16日支付第二期款项、于2015年9月16日支付第二笔款项，但中交环保公司于2015年10月21日才移交竣工资料，故腾龙芳烃公司有权顺延到2015年10月21日付款。双方合同虽有约定腾龙芳烃公司未能向中交环保公司支付款项，中交环保公
摘要
腾龙芳烃（漳州）有限公司、中交烟台环保疏浚有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）闽06民终15号上诉人（原审被告）：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地福建省漳州市漳浦县古雷半岛。统一社会信用代码91350600717866709A。法定代表人：吴宏，董事长。委托诉讼代理人：陈豪杰，北京盈科（泉州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张凡，北京盈科（泉州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:中交烟台环保疏浚有限公司，住所地烟台市……