建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂1087民初866号

原被告双方签订的《建设工程施工合同》《补充合同》及宏森建筑公司作出的书面承诺，是双方当事人的真实意思表示，除逾期付款违约金约定过高外，其他内容不违反法律规定，应予维护。 本案中，宏森建筑公司2018年6月30日才进行竣工验收自评，未按合同约定的竣工时间（2016年9月18日）完成案涉工程施工；金尧房地产公司至2018年12月14日工程竣工验收时，付款299.168万元，仅占应付工程款总额的38.85%，远未达到主合同约定的付款进度，双方均违反合同约定。 张勇代表宏森建筑公司于2018年2月13日所作承诺，应视为双方对工程竣工时间及竣工前发包方付款义务的变更。 从现有证据看，双方基本按照承诺约定履行了各自义务，因此，工程竣工验收前双方互不承担违约责任。 案涉工程竣工验收后，宏森建筑公司2019年3月27日即已向金尧房地产公司提交工程结算书，但金尧房地产公司无正当理由拒收，应视为其已接收。 按照合同约定，金尧房地产公司应在28日内审核确定，逾期视为同意结算。 即金尧房地产公司应于2019年4月24日办理工程结算，并于2019年5月4日（结算后10日内）前向宏森建筑公司支付工程款总额的95%

松滋市宏森建筑工程有限公司与湖北金尧房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

湖北省松滋市人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂1087民初866号原告：松滋市宏森建筑工程有限公司，统一社会信用代码91421087741798793X。 住所地松滋市新江口镇五一路51号。 法定代表人：高常新，该公司董事长。 委托诉讼代理人：冉永海，松滋市王家桥法律服务所法律服务工作者。 特别授权代理。 被告：湖北金尧房地产开发有限公司，统一社会信用代码91421087309868756A……