建设工程施工合同纠纷 （2018）川15民再10号
裁判要旨
对于开工时间，中盛房地产公司提交的证据《工程开工报审表》中载明了总监理工程师同意开工时间为2013年3月26日而非2012年12月13日。迎安建司提交的监理日志记载，应由中盛房地产公司负责的实际建设用电开通时间为2013年6月5日。即使中盛房地产公司认为迎安建司在此期间已施工，但不能当然免除中盛房地产公司的合同义务。故江安县法院确定实际开工时间为2013年6月5日。对于竣工时间，中盛房地产公司主张以备案书记载的时间2015年2月9日为竣工时间，但双方当事人对迎安建司未承建全部附属工程不持异议，迎安建司就自身承建土建工程部分报告中盛房地产公司验收最后时间为2014年12月29日。同时，迎安建司提供了中盛房地产公司向业主交房的证明表，业主接房入住最早时间为2014年12月31日，因此，可以确定迎安建司最迟在2014年12月31日已将该工程交付中盛房地产公司，中盛房地产公司已实际接收使用。故江安县法院确定竣工时间为2014年12月31日。对于工期延误时间，根据合同约定，迎安建司已向中盛房地产公司提交了工期延误的书面报告，中盛房地产公司在约定时间内没有提出不同意见，按合同约定视为同意顺延工期。
摘要
宜宾市南溪区中盛房地产开发有限公司、四川省江安县迎安建筑工程总公司建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省宜宾市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川15民再10号再审上诉人（一审原告、再审申请人）：宜宾市南溪区中盛房地产开发有限公司，住所地:四川省宜宾市南溪区桥柏公寓三号楼13、14、15号门市。统一社会信用代码：915115036948493316。法定代表人：陈忠华，该公司总经理。委托诉讼代理人：周笃红，重庆周笃红律师事务所律师。执业证号：15001200310722471。委托诉讼……