买卖合同纠纷 (2018)鲁01民终4481号
裁判要旨
大壁虎公司在对泰恒公司提供的该项证据的质证意见中称泰恒公司在2016年向工商部门提交的2015年的年报中显示该证据显示内容,故对泰恒公司提供的股东及出资信息予以采信,大壁虎公司提供的证据出具时间在前,不足以反映最新的出资情况,故不予采信。三、大壁虎公司、泰恒公司对于承诺书中泰恒公司逾期四期的表述含义存在争议,大壁虎公司主张,泰恒公司自认逾期四期,证实其已违约,应承担逾期付款的违约责任。泰恒公司主张,该表述为依照合同的约定逾期四期,仅能说明是按照合同约定的付款时间逾期四期,但实际上是由于大壁虎公司延迟发货才未予付款,故才做出了余款友好协商后支付的承诺。四、大壁虎公司、泰恒公司对于大壁虎公司是否有安装、调试、培训的义务存在争议,大壁虎公司主张,泰恒公司投资失误导致购买设备后不想生产,因此一直未通知大壁虎公司调试出料,泰恒公司在向大壁虎公司出具承诺书时对涉案设备的交付及调试没有提出任何异议,根据大壁虎公司、泰恒公司签订的购销合同。超出了对设备相关调试提出异议的期限。泰恒公司主张,根据承诺书中所载,仅说明供货并交付,交付是分开交付的,还没有安装调试,且经过多次催促至今未调试出料。合同中对培训没
摘要
济南大壁虎机械设备有限公司等与郭星、郭峰、郭春廷买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文(节选)
山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁01民终4481号上诉人(原审原告、反诉被告):济南大壁虎机械设备有限公司,住所地山东省济南市。法定代表人:吉帅帅,经理。委托诉讼代理人:吉媛媛,女,该公司职员。委托诉讼代理人:吴恒勇,江苏鸿创律师事务所律师。上诉人(原审被告、反诉原告):临沂泰恒混凝土有限公司,住所地山东省临沂市兰陵县。法定代表人:李鲲鹏,总经理。委托诉讼代理人:张如成,山……