建设工程施工合同纠纷 （2019）鄂0902民初2544号
裁判要旨
被告湖北摩岩陶瓷纤维有限公司无173028元支付凭证，本院确认被告只支付发票中的9148483元，尚有173028元未付。 2、厂房租赁合同及付款凭证（反诉原告湖北摩岩陶瓷纤维有限公司提交的证据三）。 本院认为，该证据与本案无关联，对本案事实没有证明力，不能作为本案定案的根据，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年2月12日，原告（反诉被告）湖北长兴建设工程有限公司与被告（反诉原告）湖北摩岩陶瓷纤维有限公司签订《湖北摩岩陶瓷纤维有限公司厂房、办公楼一期工程合同书》，约定由原告（反诉被告）承包被告（反诉原告）位于孝感市××路三汊工业园的厂房及综合楼的建筑施工项目。 合同约定：开工日期为2014年2月19日，工程总工期为240天，竣工日期为2014年10月16日，合同总价款为9670257元。 原告（反诉被告）须保质保量在合同期内完成所有工程。 若乙方逾期1天，须按本合同总额的千分之0.5支付违约金，违约金不封顶。 合同还对工程验收，工程付款及办理建设工程手续进行了约定。 合同签订后，由于施工场地未清理完毕，原、被告经协商后确定开工时间为2014年7
摘要
湖北长兴建设工程有限公司与湖北摩岩陶瓷纤维有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省孝感市孝南区人民法院民 事 判 决 书(2019)鄂0902民初2544号原告（反诉被告）：湖北长兴建设工程有限公司。 住所地：湖北省孝感市孝南区朋兴店。 法定代表人：张爱斌，该公司总经理。 委托诉讼代理人：乐楚才，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：杨胜华，湖北锡爱律师事务所律师。 被告（反诉原告）：湖北摩岩陶瓷纤维有限公司。 住所地：湖北省孝感市纵八路三汊工业园。 法定代表人：刘国勇，该公……