装饰装修合同纠纷 （2019）陕0113民初14188号
裁判要旨
依法成立的合同，受法律保护。 本案中，原告与被告签订《室内装饰装修合同》，约定由被告负责对涉案房屋进行装修，合同总价款为110万元。 合同签订后，原告依约向被告支付了大部分款项，但因家具质量等原因，涉案工程未能按期完工。 根据合同约定，总工期为75天，自原告支付第一阶段款项之日起计算，则应自2018年7月19日起算至2018年10月2日，而实际完工日期为2019年1月10日，逾期100天，原告主张工期延误违约金具有事实依据。 根据法庭调查，原告于2018年10月2日前实付款960000元，于2018年12月20日再次付款80000元，共计付款1040000元。 违约金按照已付款的千分之一计算，原告主张96960元，符合合同约定。 结合被告应退而未退款项所产生的利息，及工程总价款、逾期时间等因素考虑，对于原告主张的工期延误违约金本院予以支持。 原告另主张被告将该工程转包或分包给第三人进行，但仅根据西安铂玺家居装饰设计有限公司出具的致歉信，并不足以证明该工程软装部分由第三人完成。 故对于该项诉请，本院不予支持。 对于未完成部分应退款项552460元，因双方协商一致，本院予以确认。 原告另诉
摘要
尤伟良与林安华,陕西素彩装饰工程有限责任公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
西安市雁塔区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)陕0113民初14188号 原告：尤伟良，男，1994年1月23日出生，汉族，住陕西省岐山县。 委托代理人：周亚鸽，陕西金镝律师事务所律师。 委托代理人：王莹，陕西金镝律师事务所律师。 被告：林安华，男，1984年2月11日出生，汉族，住西安市碑林区。 原告尤伟良与被告林安华装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进……