装饰装修合同纠纷 （2019）黔03民终6427号

本案郑继涛、周现洪与红花岗区皇冠假日酒店对于郑继涛、周现洪承揽皇冠假日酒店的装修工程，经结算尚差欠装修款32万元的事实均无异议，予以确认。现双方争议焦点为红花岗区皇冠假日酒店是否存在付款逾期的违约行为，郑继涛、周现洪以红花岗区皇冠假日酒店于2018年8月28日开业至今，早已超过双方约定的尾款给付期限，故应按月息2分计算从2018年12月1日起至本金归还之日止的利息，并提供了红花岗区皇冠假日酒店发布在美团网站的信息及客户评价，反映客户在2018年10月2日前入住的事实，为此，结合酒店开业时间应早于客户入住时间的客观规律，以及郑继涛、周现洪于2018年8月15日装修完毕并交付的事实，红花岗区皇冠假日酒店的开业时间应认定为2018年9月。考虑红花岗区皇冠假日酒店在装修过程中增加了装修项目，装修期间及装修款均有所增加，双方对此未单独进行约定，则应参照合同约定进行调整，合同约定尾款300000元分6个月支付基于装修总款为1150000元，现双方结算装修总款为1790000元，则尾款金额按比例酌情调整为468000元，然后分6个月每月付78000元至2019年6月清偿完毕。而红花岗区皇冠假日酒店至

本案郑继涛、周现洪与红花岗区皇冠假日酒店对于郑继涛、周现洪承揽皇冠假日酒店的装修工程，经结算尚差欠装修款32万元的事实均无异议，予以确认。现双方争议焦点为红花岗区皇冠假日酒店是否存在付款逾期的违约行为，郑继涛、周现洪以红花岗区皇冠假日酒店于2018年8月28日开业至今，早已超过双方约定的尾款给付期限，故应按月息2分计算从2018年12月1日起至本金归还之日止的利息，并提供了红花岗区皇冠假日酒店发布在美团网站的信息及客户评价，反映客户在2018年10月2日前入住的事实，为此，结合酒店开业时间应早于客户入住时间的客观规律，以及郑继涛、周现洪于2018年8月15日装修完毕并交付的事实，红花岗区皇冠假

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔03民终6427号上诉人（原审被告）：红花岗区皇冠假日酒店。住所地:红花岗区邮政公寓商住楼一、二层，统一社会信用代码：92520302M46DWK658J。经营者：饶方文，该酒店总经理。委托诉讼代理人：况明应，贵州宇辉律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：郑继涛，男，1965年5月3日出生，汉族，贵州省正安县人，住贵州省遵义市红花岗区。被上诉……