建设工程施工合同纠纷 （2018）浙11民终481号
裁判要旨
一审原、被告签订《终止建设工程施工合同协议书》约定终止一审被告厂房工程建设施工合同的履行，一审被告应按照约定支付一审原告已完成工程的价款。关于应付工程款，《终止建设工程施工合同协议书》中第3条仅系对工程量的暂估价格，而根据双方确认的2016年7月20日《工程造价咨询报告书》及庭审陈述可确认，一审原告实际已完成工程工程款应为924613元。一审被告自行组织施工期间，一审原告代一审被告支付农民工工资65000元，该款项应由一审被告承担。另《工程款支付保障承诺书》、《补充协议》均系一审原、被告的真实意思表示，合法有效，一审被告应按约全面履行自己的义务，一审被告主张《补充协议》中的补贴200000元涵盖了之前《工程款支付保障承诺书》中约定的补贴款60000元，但《补充协议》中并未有明确说明，一审被告亦未能提供其他证据佐证，且一审原告不予认可，故可确认一审被告需另行支付一审原告补贴款260000元。《补充协议》中明确了200000元补贴款的组成包括官司费用，故一审原告主张一审被告需另行支付其法人因诉讼产生的差旅费5000元，该院不予支持。一审原告未能提供证据证明一审被告需支付施工项目管理人员的工
摘要
浙江汇丰市政园林有限公司、浙江遂昌纳福尔茶油有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省丽水市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙11民终481号上诉人（一审原告）：浙江汇丰市政园林有限公司。住所地：浙江省遂昌县妙高街道北街***号上首****室。统一社会信用代码：913311236970458140。法定代表人：徐振军，系该公司董事长。委托诉讼代理人：罗新文，浙江统业律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：浙江遂昌纳福尔茶油有限公司。住所地：浙江省遂昌县石练镇五雷街**……