承揽合同纠纷 （2017）云29民终247号

导致合同不能继续履行及产生的损失是双方均存在过错的原因造成，这是完全错误的。山东地矿勘查五大队通过竞标后中标该工程，并顺利完成第一个钻孔IZK802的施工，但宾川东风矿业公司不能按约支付工程款，导致山东地矿勘查五大队在施工第二个钻孔IZK802-1时因无资金购买材料及支付员工工资而两次停工。停工后山东地矿勘查五大队与宾川东风矿业公司多次协商拨付工程款但未果，直到2016年才撤离现场。山东地矿勘查五大队无任何违约行为，而是宾川东风矿业公司不能按约支付工程款违约，并给山东地矿勘查五大队造成窝工、停工损失；二、山东地矿勘查五大队已完成IZK802-1钻孔187.08米的钻探工作量，宾川东风矿业公司已经获得相关实物成果和技术资料。山东地矿勘查五大队为施工IZK802-1钻孔付出人力、物力及财力，因宾川东风矿业公司违约双方解除合同，对山东地矿勘查五大队造成的该项损失应由宾川东风矿业公司承担；三、云南省大理白族自治州（2015）大中民终673号判决已生效，该判决认定的案件事实与本案系同一事实，应作为本案认定事实的依据，同时该判决已确定由山东地矿勘查五大队支付唐增县IZK802-1钻孔的工程款及损失

导致合同不能继续履行及产生的损失是双方均存在过错的原因造成，这是完全错误的。山东地矿勘查五大队通过竞标后中标该工程，并顺利完成第一个钻孔IZK802的施工，但宾川东风矿业公司不能按约支付工程款，导致山东地矿勘查五大队在施工第二个钻孔IZK802-1时因无资金购买材料及支付员工工资而两次停工。停工后山东地矿勘查五大队与宾川东风矿业公司多次协商拨付工程款但未果，直到2016年才撤离现场。山东地矿勘查五大队无任何违约行为，而是宾川东风矿业公司不能按约支付工程款违约，并给山东地矿勘查五大队造成窝工、停工损失；二、山东地矿勘查五大队已完成IZK802-1钻孔187.08米的钻探工作量，宾川东风矿业公司已

云南省大理白族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）云29民终247号上诉人（原审原告）：山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队。住所地山东省。法定代表人：唐好生，该队队长。委托诉讼代理人：胡安顺，该队工程师，特别授权代理。委托诉讼代理人：冯军，山东泰润律师事务所律师，特别授权代理。上诉人（原审被告）：宾川县东风矿业开发有限公司。住所地云南省大理白族自治州宾川县。法定代表人：张瑞兵，该公司……