装饰装修合同纠纷 （2017）黔26民终2544号
裁判要旨
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同，对当事人具有约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原、被告就房屋装修事宜签订的《室内装饰工程施工合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律法规的相关规定，该院对其真实性、合法性及有效性予以确认。故双方应依照该合同的约定履行各自的义务。合同签订后，原告依约按照工程进度支付了55430元工程款，被告却未能在约定工期前履行对等的义务，已构成违约。故原告诉请退还设计定金、装修款并支付违约金于法于约有据，予以支持。但原告认可未来人家装饰公司已经安装了部分水电，而根据庭审中查明的事实来看，原告被告未履行完装修任务后，自行进行了装修，导致水电安装工程已经被后来的装修所覆盖，即无法对水电工程造价进行评估。根据日常市场交易习惯，酌定水电工程项目造价为5000元，即被告应当退还原告装修款50430元��违约金29960元。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼
摘要
贵州未来人家装饰有限责任公司、杨圭林装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔26民终2544号上诉人（原审被告）：贵州未来人家装饰有限责任公司，住所地贵州省凯里市未来城商铺D22栋2F/1号铺。法定代表人：魏雪，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：张安权，贵州贵信（施秉）律师事务所执业律师。被上诉人（原审原告）：杨圭林，男，1979年8月10日出生，侗族，住贵州省剑河县。被上诉人（原审原告）：姚茂艳，女，……