建设工程合同纠纷 （2018）粤01民终2167号
裁判要旨
肇庆二建公司和兆能公司签订的《电力工程承发包合同》是双方真实意思表示，并未违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同的约定履行。在本案中，双方就兆能公司是否应支付违约金，肇庆二建公司是否欠付工程款产生争议。关于违约金的诉讼请求，分析如下：1.对于工期的计算问题，兆能公司已于2014年9月28日收到开工通知，此后并未向肇庆二建公司提出异议，也未能提供证据证明涉案工程不具备开工条件，故本院认定工期应从兆能公司收到开工通知起算120天，到2015年1月25日期限届满。2.对于延期支付工程款是否应抵扣问题，肇庆二建公司虽然有延迟支付工程款的情况，但合同并未约定延期支付期间必然从工期中扣除。延期付款影响施工的，兆能公司虽然有权停止施工，但兆能公司并未能提供证据证明实际影响施工的情况和曾行使停工的权利，故上述期间不应从工期中扣除。3.对于设计通过审查前的时间应否扣除问题，兆能公司的承包方式是包工包料，从设计到报建验收、通电均由该公司负责，兆能公司在设计通过审查前已经进行施工，在未能证明是肇庆二建公司的原因导致设计延期通过审查，并影响施工的情况下，整体设计通过审查前的时间不应从工期中扣除。4
摘要
广州市兆能有限公司、广东省肇庆市第二建筑工程集团有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤01民终2167号上诉人（原审被告及反诉原告）:广州市兆能有限公司，住所地广东省广州市天河区五山路371-1号主楼1601单元，统一社会信用代码914401017219208946。法定代表人：卢清镇，职务执行董事。委托诉讼代理人：杜世雄，北京市盈科（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈向阳，广东优联律师事务所律师。被上诉人（原审原告及反……