建设工程分包合同纠纷 （2018）闽08民终124号
裁判要旨
闽南建筑龙岩分公司与建峰集团龙岩分公司签订《承包合同》系当事人的真实意思表示，合法有效。虽然《承包合同》约定的工期按甲方闽南建筑龙岩分公司与建设单位签订施工合同的总工期执行，而总工期为790天，即从2013年6月7日至2015年8月6日止。建峰集团龙岩分公司向闽南建筑龙岩分公司提交《工期承诺书》，承诺在2015年8月30日前全部完成并进行规划验收，如在8月30日前未能完成上述工期安排，则每延误一天处罚1000元；以及建峰集团龙岩分公司于2015年9月27日向闽南建筑龙岩分公司出具《承诺函》，承诺于2015年10月22日完成会议室幕墙工程的专项验收工作（组织业主、监理、幕墙设计院、施工单位四方验收），并向总包单位交付验收资料（图纸、内业资料、检测报告）。如未按时完成验收工作，每延期一天承担经济处罚50000元均系对《承包合同》工期逾期所承担违约责任的承诺。建峰集团龙岩分公司未能按其承诺时间完工并通过验收工作，违约事实清楚，应依应承担违约责任。建峰集团龙岩分公司认为，由于《承包合同》第二条的承包范围约定建峰集团龙岩分公司负责钢结构及幕墙图纸深化设计，并确保通过北京设计院确认及图审所审核通过
摘要
福建省闽南建筑工程有限公司龙岩分公司、建峰建设集团股份有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
福建省龙岩市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)闽08民终124号上诉人（原审原告、反诉被告）：福建省闽南建筑工程有限公司龙岩分公司，住所地福建省龙岩市新罗区西城莲新居委会九一南路(体育大厦)中元大酒店附属楼1201室，统一社会信用代码91350800665053174T。主要负责人:黄和民，总经理。委托诉讼代理人：张新周，福建津都律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢健法，福建津都律师事务所律……