建设工程分包合同纠纷 （2017）川13民终2808号
裁判要旨
华升公司将其承包的建设工程中的劳务工程分包给康安公司，不违反法律法规的规定，所签订的劳务承包合同合法有效，双方均应按合同约定全面履行。针对本诉部分，康安公司按合同约定完成劳务施工后请求支付工程价款，于法有据，予以支持。双方争议的主要问题有：一、工程价款如何确定。1、康安公司虽未依照劳务承包合同约定的工期按时完工，但在工期延迟后所形成的会议纪要表明双方对延展工期达成一致意见，且会议纪要也明确工程价款以388元/㎡计算，后康安公司在约定的延展后工期内完工，现华胥南苑住宅小区A标段现已综合验收合格，表明康安公司按双方协商后的工期按时、按质完成合同约定的义务，且实际施工中也有增加工程量的事实存在，从而客观上也会导致工期的延长。因此，工程款应以双方约定的按建筑面积、单价388元/㎡计算。华升公司辩称康安公司未按约定的工期完成施工任务，应以单价378元/㎡计算工程价款，与本案查明的事实不符，对该意见不予采信。2、康安公司依据合同约定实际施工面积已于2016年3月13日与华升公司进行了结算，华升公司对此也予以认可，该合同内实际施工建筑面积应当作为合同价款计算的依据。对于主楼阳台5因华升公同未与建设单
摘要
重庆市华升建筑工程（集团）有限公司与重庆康安劳动服务有限公司建设工程分包合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川13民终2808号上诉人（原审被告.反诉原告）：重庆市华升建筑工程（集团）有限公司，住所地重庆市万州区天成大道839号,统一社会信用代码91510106672170467F。法定代表人：黄春雷，总经理。委托诉讼代理人：贾伟，四川亚美律师事务所律师。被上诉人（原审原告.反诉被告）：重庆康安劳动服务有限公司,住所地重庆市綦江区古南街道下北街,统一……