装饰装修合同纠纷 （2019）粤0111民初23830号
裁判要旨
本案涉案工程为办公装修，嘉琪公司并无相应的装饰装修企业施工资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定为无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”，本案嘉琪公司与胡文清签订的《合同书》无效。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合同，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予以支持。” 本案涉案工程虽然未进行竣工验收，但胡文清已确认于2017年10月25日搬入涉案房屋内开始办公。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。” 因此，涉案工程已于2017年10月25日竣工。 嘉琪公司现要求胡文清参照双方合同约支付工程款的诉讼请求于法有据。 对于胡文清抗辩称嘉琪公司未按照合同约定的材料进行装修，首先胡文清提交的收据和网线并不足以证明嘉琪公司施工质量存在
摘要
广州嘉琪装饰有限公司与胡文清、广州市天轩东盛电子商务有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0111民初23830号原告：广州嘉琪装饰有限公司，住所地广州市番禺区桥南街南华路359号1504。 法定代表人：杨夫起，总经理。 委托诉讼代理人：邓星红，广东正平天成律师事务所律师。 被告：胡文清，女，1991年2月3日出生，汉族，身份证住址湖南省东安县，委托诉讼代理人：黄文军，男，1990年8月10日出生，汉族，系被告配偶。 被告：广州……