承揽合同纠纷 （2019）陕05民终2480号

二审中，上诉人提交了蒲城县罕井镇南白堤村第十支部书记张德民提供的证言，证明房屋在建筑当中房屋确实漏水，出水不畅造成房屋渗漏严重；原裁定（判决）上出现我村委会干部王建业，我村委会干部无此人；主体完工后，粉刷是村委会另找有资质单位完成内粉工程，与房屋渗漏无关系；房屋现有大梁一条，无其它。被上诉人提交蒲城县罕井镇南白堤村村委会证明，证明内容为，建筑施工队给南白堤村十组申聚明家中盖房，因属危房改造工程，工程因扶贫办要求时间紧，正值临冬季，要保证施工质量，当时申聚明与张寅民合同约定注明有两道大梁。在施工过程中，因申聚明和施工方以及邻居发生纠纷，停工长达40多天，经派出所、村委会成员、村第一书记和申聚明商议，因申聚明家中无安全住房，所以为了申聚明家人安全，在新盖房内垒一间住房场所。在改变计划，同时合同没有修改，等于墙代换了大梁，大空间按照合同约定有大梁，按照农村土建工程符合程序，建议施工方无责任。根据当事人提供的以上新证据，并结合上诉人主张的房屋漏水、大梁和防震柱没有连接、排水等问题，这些事实应查实。因二审中双方当事人均提供了新证据，案件事实需要重新查明。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十

二审中，上诉人提交了蒲城县罕井镇南白堤村第十支部书记张德民提供的证言，证明房屋在建筑当中房屋确实漏水，出水不畅造成房屋渗漏严重；原裁定（判决）上出现我村委会干部王建业，我村委会干部无此人；主体完工后，粉刷是村委会另找有资质单位完成内粉工程，与房屋渗漏无关系；房屋现有大梁一条，无其它。被上诉人提交蒲城县罕井镇南白堤村村委会证明，证明内容为，建筑施工队给南白堤村十组申聚明家中盖房，因属危房改造工程，工程因扶贫办要求时间紧，正值临冬季，要保证施工质量，当时申聚明与张寅民合同约定注明有两道大梁。在施工过程中，因申聚明和施工方以及邻居发生纠纷，停工长达40多天，经派出所、村委会成员、村第一书记和申聚明商

陕西省渭南市中级人民法院民 事 裁 定 书(2019)陕05民终2480号上诉人（原审原告）：申聚明，男，1940年11月20日出生，汉族，农民。被上诉人（原审被告）：张寅民，男，1966年7月11日出生，汉族，农民。申聚明与张寅民承揽合同纠纷一案，不服陕西省蒲城县人民法院（2019）陕0526民初1341号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。上诉人申聚明与被上诉人张寅民到庭参……