建设工程分包合同纠纷 （2015）浙温民终字第3411号

关于42万元赔偿款的问题，施工合同第四条约定，嘉福幕墙公司应当确保施工安全及文明施工，所发生的安全事故均由嘉福幕墙公司承担一切经济及法律责任。但是，根据人民调解协议书记载的“盖后恩未经任何部门同意，自主到已施工完毕的2号楼，从15层不慎坠至7层”等内容，无法确认该工人系因施工单位要求或因施工需要而前往事发地，故该事故与涉案工程的关联性尚不能确定。九龙公司以有关安全责任的约定为依据要求嘉福幕墙公司承担该42万元的赔偿责任，依据不足，本院不予支持。关于工期延误的违约责任，首先，关于条款内容的真实性问题，九龙公司提供的施工合同原件第五条第4款明确载明“工期拖延，乙方未按时完成，每拖延5天，承包总价扣1%”等内容，内容虽系手写，但已加盖校对章，嘉福幕墙公司与符长宏均已在该合同落款处签字盖章确认。嘉福幕墙公司主张该手写部分系事后九龙公司单方添加，但是，九龙公司在一审亦提供该施工合同复印件，复印件中也有该手写内容，而符长宏另在该份复印件上捺印确认，鉴于嘉福幕墙公司与符长宏现均无法提供施工合同原件，故原判采信该施工合同内容并无不当。嘉福幕墙公司该项上诉主张缺乏证据支持，本院不予采信。其次，关于是否应

关于42万元赔偿款的问题，施工合同第四条约定，嘉福幕墙公司应当确保施工安全及文明施工，所发生的安全事故均由嘉福幕墙公司承担一切经济及法律责任。但是，根据人民调解协议书记载的“盖后恩未经任何部门同意，自主到已施工完毕的2号楼，从15层不慎坠至7层”等内容，无法确认该工人系因施工单位要求或因施工需要而前往事发地，故该事故与涉案工程的关联性尚不能确定。九龙公司以有关安全责任的约定为依据要求嘉福幕墙公司承担该42万元的赔偿责任，依据不足，本院不予支持。关于工期延误的违约责任，首先，关于条款内容的真实性问题，九龙公司提供的施工合同原件第五条第4款明确载明“工期拖延，乙方未按时完成，每拖延5天，承包总价扣

浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙温民终字第3411号上诉人（原审原告）：福建省九龙建设集团有限公司，住所地：福建省厦门市思明区塔埔东路（观音山国际商务营运中心170号13层）。法定代表人：林爱花，总经理。委托代理人：林和寿，公司副总经理。委托代理人：陈兴良，浙江光正大律师事务所律师。上诉人（原审被告）：厦门嘉福幕墙铝窗有限公司，住所地：福建省厦门市湖里区东港北路29号120……