建设工程施工合同纠纷 （2017）川13民终2813号
裁判要旨
中铁九局与消防支队签订的《南充市消防支队官兵公寓房工程施工合同》，系双方的真实意思表示，内容不违反国家法律的规定，合法有效，双方应严格遵照执行。合同生效后，因消防支队开工手续不全等原因，导致中铁九局无法按合同约定的时间开工，因此，中铁九局的施工期依法应当顺延。消防支队认为中铁九局属逾期完工，已构成违约的抗辩理由不能成立，不予采信。中铁九局组织人员按时将工程修建完毕，经验收质量合格后已交付消防支队使用，故消防支队理应及时向中铁九局支付工程价款。双方对施工合同中确定的固定工程价款5699716元均不持异议，予以确认，作为双方结算工程价款的依据。中铁九局与消防支队在施工合同中虽然约定工程采用固定价款形式，物价波动，价格不予调整，同时约定中铁九局递交竣工结算资料后，由消防支队指定的机构审核确认后作为竣工结算的依据，但是，当中铁九局按合同约定的时间将竣工结算资料递交消防支队后，消防支队一直不明确回复中铁九局，四川中衡安信工程管理有限公司出具的工程结算审核报告亦是在诉讼之后，且未送达给中铁九局，诉讼中，当中铁九局申请对工程固定价款之外新增地下室工程等项目的价款进行鉴定后，消防支队同意鉴定，随后双方
摘要
南充市公安消防支队与中铁九局集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川13民终2813号上诉人（原审被告）：南充市公安消防支队。法定代表人：代学斌，政治委员。委托诉讼代理人：赵云，四川鑫中云律师事务所律师。委托诉讼代理人：田军，四川鑫中云律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中铁九局集团有限公司。住所地，沈阳市沈河区敬宾街***号。法定代表人：段广和，董事长。委托诉讼代理人：黄勇，该公司员工。委托诉讼代理人：强……