建设工程合同纠纷 （2017）川20民初10号
裁判要旨
西安海晟以晨曦劳务的名义从中铁九局成都分公司处转包了工程，并依据合同完成了大部分工程，现该工程已经通过竣工验收，工程质量合格，中铁九局成都分公司就应当支付工程款。本工程的扫尾工程没有由西安海晟施工，是中铁九局成都分公司没有按照工程进度付款的原因导致工程停工，西安海晟停工的行为是正当的行使合同权利的行为，后欣源泰和中铁九局成都分公司强制西安海晟退场所造成的。中铁九局成都分公司作为退场的责任方和接手方，在强制西安海晟公司退场时就应当对西安海晟公司所完成的工程量进行确定并进行结算，以防止纠纷的发生。后期扫尾工程系中铁九局成都分公司与欣源泰自行完成的，其扫尾工程的价值二公司应当有证据可以证明。本院在庭审中指令二公司在指定的时间内提供，但二公司没有提供，其扫尾工程的价值的举证责任应当由二公司承担。结合西安海晟申请本院调取的该工程的竣工结算报告载明的工程总价款为95964639.7元，海晟公司已经收到工程款3504万元，其诉讼请求的工程价款为3993.808万元，其合计金额为74978080元，低于本工程的全部造价，基本符合情理。故对西安海晟要求支付工程价款的诉讼请求，在迭去按照国家规定应当扣留工
摘要
西安海晟船舶重工实业有限公司诉中铁九局、中铁九局成都分公司、晨曦建筑劳务公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
四川省资阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川20民初10号原告：西安海晟船舶重工实业有限公司。住所地陕西省西安市高新区。法定代表人：周琦，董事长。委托诉讼代理人：黄伟，四川港韬律师事务所律师。被告：中铁九局集团有限公司。住所地辽宁省沈阳市沈河区。法定代表人：段广和，董事长。委托诉讼代理人：郑宇，该公司职工。被告中铁九局集团有限公司成都分公司。住所地四川省成都市金牛区。负责人：刘庆伟，经……