建设工程施工合同纠纷 （2017）川33民初23号
裁判要旨
本案争议的焦点为：一、九龙县交通局是否支付中铁十四局工程款、停工损失、终止合同赔偿金及利息；二、中通四川分公司与九龙县交通局是否连带退还投标保证金80万元及中铁十四局是否应支付中通四川分公司招标代理费255593.75元。 一、关于九龙县交通局是否支付中铁十四局工程款、停工损失、终止合同赔偿金及利息的问题。 中铁十四局通过投标中标本案案涉工程，与九龙县交通局签订了《甘孜州九龙县九石公路大卡子隧道工程合同文件》，该合同系双方的真实意思表示，不违反相关法律规定，双方均应受该合同约束。因案涉工程在施工过程中进行了重新立项，导致工程终止施工，双方确认2011年7月30日中铁十四局退场，合同终止，本院予以确认。 合同终止后，双方对已完工程进行了审计，根据审计金额和九龙县交通局已支付金额，九龙县交通局尚欠154224元工程款未支付中铁十四局，九龙县交通局应予以支付。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当
摘要
原告（反诉被告）中铁十四局集团有限公司与九龙县交通运输局、中通建设工程管理有限公司四川分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
{C} 四川省甘孜藏族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川33民初23号 原告（反诉被告）：中铁十四局集团有限公司。住所地：山东省济南市和平路**。 法定代表人：张挺军，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李海龙(特别授权)，山东保君律师事务所律师。 被告：九龙县交通运输局。住所地：四川省甘孜藏族自治州九龙县呷尔镇绵九街交通大厦**。 法定代表人：黄开云，该局局长。 委托诉讼代理人：……