建设工程施工合同纠纷 （2019）闽0181民初3040号
裁判要旨
原、被告间的建设工程施工合同关系依法成立并生效，双方应依约履行各自的义务。 英城公司已完成工程建设并交付使用，福清住建局应依约支付相应的工程款。 依合同约定标准计算的涉案工程总造价为12313554元，双方均无异议，本院依法予以确认。 涉案工程于2013年7月6日竣工并于2015年4月23日验收合格，据合同约定，福清住建局应于工程竣工验收合格后一个月内支付工程总造价的70%即8619487.8元，扣除已付款7041000元外，福清住建局仍需支付1578487.8元并应自2015年5月23日起按中国人民银行同期同类贷款利率支付逾期付款的利息；余下30%的工程款据约定分别于福清市财政局结算审核后30日内支付25%及于保修期(交付使用满一年)结束后30日内支付5%，现工程保修期已届满，而工程竣工结算尚未完成，虽合同约定竣工结算以福清市财政局审定结果及完成时限为准且未限定时限，但本着诚信公平原则，福清住建局理应在合理期限内对无争议的工程款先行予以结算。 英城公司于2017年10月26日向福清住建局提交竣工结算报告，福清住建局随后亦于2018年多次向福清市人民政府就工程结算问题进行请示，现福清住
摘要
福建省英城建设工程有限公司、福清市住房和城乡建设局建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省福清市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0181民初3040号 原告：福建省英城建设工程有限公司，住所地福建省福州市闽侯县上街镇金屿村余盛179号“西关商住楼”南北楼北商场三层，统一社会信用代码913500007706638475。 法定代表人：黄德顺，总经理。 委托诉讼代理人：钟彬、徐军，后变更为刘积灿，福建能匠律师事务所执业律师。 被告：福清市住房和城乡建设局，住所地福建……