承揽合同纠纷 （2015）合民二终字第00568号

双方形成的承揽合同关系合法有效。本案被告作为定作人要求终止履行合同，并与作为承揽人的原告达成终止履行合同的合意，但给原告造成的损失应予赔偿。依据鉴定意见，原告的直接损失为制造成本费用861579.99元，并扣减前期支付的合同价款15万元；对于矿用潜水泵浮体半成品，双方合同对此无明确约定，从公平角度出发，为便于处置应由原告自行处置，残值30.12万元从告的上述损失中予以扣减；原告诉请的损失数额确认问题，属于原告的举证责任范围，由此产生的鉴定费用应由原告负担，被告缴纳的4万元鉴定费也应从原告的上述损失中予以扣减。对于原告诉请中包含的资金占用利息，双方合同并无约定，终止合同后也未达成合意，且原告在履行合同中也存有建造逾期、建造材料未按合同约定进场应征得被告查验认可等不符合合同约定的情形，原告也未及时行使追索损失的权利，原告的计算方式也无事实与法律依据，依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第九十三条第一款、第九十七条、第一百一十九条第一款、第二百六十八条及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、被告恒大公司应在本判决生效后十日内向原告巢湖造船厂赔偿损失3

双方形成的承揽合同关系合法有效。本案被告作为定作人要求终止履行合同，并与作为承揽人的原告达成终止履行合同的合意，但给原告造成的损失应予赔偿。依据鉴定意见，原告的直接损失为制造成本费用861579.99元，并扣减前期支付的合同价款15万元；对于矿用潜水泵浮体半成品，双方合同对此无明确约定，从公平角度出发，为便于处置应由原告自行处置，残值30.12万元从告的上述损失中予以扣减；原告诉请的损失数额确认问题，属于原告的举证责任范围，由此产生的鉴定费用应由原告负担，被告缴纳的4万元鉴定费也应从原告的上述损失中予以扣减。对于原告诉请中包含的资金占用利息，双方合同并无约定，终止合同后也未达成合意，且原告在履

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）合民二终字第00568号上诉人（原审原告）：安徽省巢湖造船厂，住所地安徽省巢湖市临湖路**号。组织机构代码证：15358077-1。法定代表人：赖志良，厂长。委托代理人：吴海峰，安徽美林律师事务所律师。委托代理人：王宝钢，安徽美林律师事务所律师。上诉人（原审被告）：合肥恒大江海泵业股份有限公司，住所地安徽省合肥市长丰双凤经济开发区金沪路2号。组……