买卖合同纠纷 （2015）苏中商终字第1004号

购销合同明确约定了交付方式为需方带款提货，在供方织好后20天内提清。宇昌公司通知提货仅是供方的附随义务，品和公司带款自提则是需方的主要义务。2013年4月7日品和公司最后1次提货前，本起交易处于连续供货的状态，品和公司并未就交货时间向宇昌公司提出异议。根据交易常理，这种情况下未经需方特别指示，供方为继续履行合同必然会及时逐步完成生产。现宇昌公司提供的坯布中已提250cm坯布44353米、235cm坯布22756米，未提250cm坯布16445米、235cm坯布89190米，合计250cm坯布60798米、235cm坯布111946米，与4份合同约定的250cm坯布60000米、235cm坯布115000米相吻合。品和公司却并无证据证明其按约到宇昌公司处提取过其余坯布；退一步讲，即使其无法从宇昌公司处按时提取到其余坯布，也应作相应催告。因此，坯布未按约交付的责任并非宇昌公司延期供货，而是品和公司延期提货。本案争议焦点二：宇昌公司所供的坯布是否符合购销合同的约定？宇昌公司认为：宇昌公司所供的坯布完全符合合同约定。品和公司从未向宇昌公司就已提坯布提出过有关质量方面的异议，品和公司只是以质量问

购销合同明确约定了交付方式为需方带款提货，在供方织好后20天内提清。宇昌公司通知提货仅是供方的附随义务，品和公司带款自提则是需方的主要义务。2013年4月7日品和公司最后1次提货前，本起交易处于连续供货的状态，品和公司并未就交货时间向宇昌公司提出异议。根据交易常理，这种情况下未经需方特别指示，供方为继续履行合同必然会及时逐步完成生产。现宇昌公司提供的坯布中已提250cm坯布44353米、235cm坯布22756米，未提250cm坯布16445米、235cm坯布89190米，合计250cm坯布60798米、235cm坯布111946米，与4份合同约定的250cm坯布60000米、235cm坯布1

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）苏中商终字第1004号上诉人（原审被告）吴江市品和布业有限公司，住所地苏州市吴江区盛泽镇西环路西侧（郎中村）。法定代表人李勇金，该公司董事长。委托代理人王忠明，江苏东大舟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）吴江市宇昌纺织有限公司，住所地苏州市吴江区平望镇民营经济开发区。法定代表人沈昌荣，该公司董事长。委托代理人汪晓钰，江苏剑桥人（苏州）律师事务……