装饰装修合同纠纷 （2019）鄂0802民初1425号

杨晓峰与祥丰世匠公司签订的《装饰装修工程施工合同》是双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规禁止性规定，合同合法有效，双方应当按照合同约定履行。 杨晓峰支付111540元装修款后，祥丰世匠公司仅履行部分合同义务后即中止履行，祥丰世匠公司的行为构成违约。 关于杨晓峰要求解除《装饰装修工程施工合同》的请求，本院认为，合同解除的事由分为约定事由和法定事由。 所谓约定事由是指当事人在合同中约定的双方有权解除合同的情形；法定事由即合同法第九十四条规定的情形，包括“（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”。 本案中，杨晓峰与祥丰世匠公司在合同中未约定解除合同的事由，故应当审查合同是否符合法定解除的情形。 杨晓峰的房屋装修工程自祥丰世匠公司关门歇业后一直处于停工状态，且合同约定的工期已经届满，祥丰世匠公司已履行的合同义务不足合同全部义务的一半，在杨晓峰多次催告后祥丰

原告杨晓峰与被告荆门祥丰世匠装饰设计有限公司（以下简称“祥丰世匠公司”）装饰装修合同纠纷一案一审民事判决书

湖北省荆门市东宝区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鄂0802民初1425号 原告：杨晓峰. 委托诉讼代理人：王晓萍（系杨晓峰之妻）. 被告：荆门祥丰世匠装饰设计有限公司. 法定代表人：罗远兵，总经理。 原告杨晓峰与被告荆门祥丰世匠装饰设计有限公司（以下简称“祥丰世匠公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月29日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。 原告杨晓峰的委托诉讼……