承揽合同纠纷 （2018）赣08民终542号
裁判要旨
苏高公司、堆花公司签订的《白酒酿造废水处理工程采购加工安装合同》系双方真实意思表示，合法有效。合同约定苏高公司为堆花公司加工、安装白酒酿造废水处理设备，堆花公司支付相应价款，双方已形成承揽合同法律关系。合同虽然对于设备安装的基础设施由哪方施工、建设未作约定，但根据合同目的、性质及堆花公司作为定作人的协助义务，设备的基础设施应当由堆花公司完成。苏高公司催告堆花公司在合理期限内履行上述协助义务后，堆花公司逾期仍未履行，苏高公司要求解除合同并要求堆花公司赔偿损失，符合法律规定。因合同所涉设备系根据堆花公司要求加工、定作且苏高公司已向堆花公司交付，堆花公司应按合同约定价款赔偿，堆花公司关于解除后向苏高公司返还设备的意见不予采信，但由于设备未安装、调试，总价款中包括的安装、调试费10000元应予核减，苏高公司主张的利息损失应从其起诉的第二日起计算。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第二百五十九条规定，判决：一、解除杭州苏高物资有限公司与江西堆花实业有限责任公司签订的《白酒酿造废水处理工程采购加工安装合同》；二、江西堆花实业有限责任公司支付杭州苏高物资有限公司设备款392500元并
摘要
江西堆花实业有限责任公司、杭州苏高物资有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣08民终542号上诉人（原审被告）：江西堆花实业有限责任公司，住所地江西省吉安市吉州区真君山一号，统一社会信用代码913608007788004041。法定代表人：姜雪，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘连庆，江西共创律师事务所律师。上诉人（原审原告）：杭州苏高物资有限公司，住所地浙江省杭州市下城区绍兴路116号浙江浙金现货市场D3区2212号……