建设工程合同纠纷 （2018）桂11民终239号

中冶公司经招投标，中标广西麦岭至贺州高速公路第一合同段。中冶公司为该工程组建项目部，尹义星作为项目部执行经理负责整个广西麦岭至贺州高速公路路基第一合同段的运作。2016年3月5日至2016年6月3日期间，被上诉人项目部（甲方）与上诉人何治群（乙方）签订了《涵洞工程劳务合同》、《防护及排水工程劳务合作协议》、《爆破工程劳务承包合同》、《土石方开挖、运输（按方量承包）劳务合同》，将被上诉人承包工程的相关劳务交由上诉人何治群完成。上诉人何治群为完成涵洞工程和防护及排水工程，雇佣罗晓阳等先后13人（即罗晓阳组）于2016年3月3日始进场务工。后因上诉人何治群于2016年7月22日隐蔽其行踪，造成被上诉人项目部与罗晓阳等与其无法联系。罗晓阳等人因未领取工钱，于2016年7月23日停工。为追赶工程进度，2016年7月25日被上诉人项目部与罗晓阳等13人协商：由罗晓阳领头，解除与何治群劳务协议。2016年8月30日，被上诉人项目部以何治群拖欠人员工资、材料、设备款，影响公司计划为由终止了与何治群签订的《涵洞工程劳务合同》、《爆破工程劳务承包合同》、《土石方开挖、运输（按方量承包）劳务合同》、《防护及

何治群、中冶交通建设集团有限公司建设工程合同纠纷二审民事裁定书 建设工程合同纠纷

广西壮族自治区贺州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）桂11民终239号上诉人(原审原告)：何治群，男，1974年4月8日出生，汉族，住湖南省新邵县。委托诉讼代理人：周光志，广西众望（富川）律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：中冶交通建设集团有限公司。住所地：北京市朝阳区安定门外外馆斜街**号泰利名苑*座。法定代表人：耿彦生,该公司董事长。被上诉人(原审被告)：尹义星，男，1979年5月……