装饰装修合同纠纷 （2020）鄂01民终11267号

潘世春与一实公司于2018年7月14日签订的《武汉市住宅装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。双方当事人均应按照合同约定，履行各自义务，享有各自权利。合同签订后，潘世春依约支付了工程款。一实公司未能完成工程建设，已超过工期，导致合同目的无法实现，构成根本违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告在合理期限内仍未履行。”规定，对于潘世春请求解除《武汉市住宅装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”潘世春向一审法院提交了未做工程项目清单，综合其所提交证据，一实公司未做工程部分金额总计为29591元。一实公司未举证证明其所做部分金额高于潘世春自认金额，故由其承担不利后果，对以上金额予以认可。案涉工程已由潘世春委托他人完成并投入使用，综合本案具体履行情况，一实公司应向潘世春返还款项29

潘世春与一实公司于2018年7月14日签订的《武汉市住宅装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。双方当事人均应按照合同约定，履行各自义务，享有各自权利。合同签订后，潘世春依约支付了工程款。一实公司未能完成工程建设，已超过工期，导致合同目的无法实现，构成根本违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告在合理期限内仍未履行。”规定，对于潘世春请求解除《武汉市住宅装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂01民终11267号上诉人（原审被告）：武汉一实装饰有限公司，住所地武汉市洪山区卓刀泉路108凯乐家园****。法定代表人：韩卓君，该公司总经理。委托诉讼代理人：韩亚君，北京德恒（武汉）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：潘世春，男，1973年2月28日出生，汉族，居民身份证住址武汉市武昌区。上诉人武汉一实装饰有限公司（以下简称一实公司）与……