装饰装修合同纠纷 （2021）苏02民终1221号

钱银付与和田公司均认可是钱银付挂靠和田公司承包缘来福到公司的酒店装修工程，实际也是由钱银付进行装修施工，故应认定钱银付与和田公司之间的挂靠关系，因《建设工程施工合同》是钱银付挂靠和田公司与缘来福到公司签订，故该施工合同违反法律规定应属无效。本案合同虽然无效，但钱银付完成的装修工程已验收合格，故钱银付与缘来福到公司分别有权请求支付工程款、质量和逾期竣工等违约责任，对于钱银付主张的工程款问题已由法院调解处理，但对于缘来福到公司提出的逾期竣工赔偿问题，法院经审理认为钱银付与和田公司不承担延期竣工的违约责任。理由如下：其一，根据钱银付提供的买卖定制合同以及证人证言，可以表明缘来福到公司于2017年8月份还在购买酒店装修材料，且于9月10日左右才送到，钱银付随后不久完成装修并交付，缘来福到公司于9月27日将酒店投入运营，缘来福到公司虽提出钱银付还有收尾工程直到11月15日才完成，但未能举证证明；因此依据上述事实，应认定钱银付于2017年9月27日已完成装修并交付给缘来福到公司使用，在此之前由于缘来福到公司延期购买装修材料影响了钱银付装修完工时间。其二，缘来福到公司认可在钱银付装修施工前酒店还有土

钱银付与和田公司均认可是钱银付挂靠和田公司承包缘来福到公司的酒店装修工程，实际也是由钱银付进行装修施工，故应认定钱银付与和田公司之间的挂靠关系，因《建设工程施工合同》是钱银付挂靠和田公司与缘来福到公司签订，故该施工合同违反法律规定应属无效。本案合同虽然无效，但钱银付完成的装修工程已验收合格，故钱银付与缘来福到公司分别有权请求支付工程款、质量和逾期竣工等违约责任，对于钱银付主张的工程款问题已由法院调解处理，但对于缘来福到公司提出的逾期竣工赔偿问题，法院经审理认为钱银付与和田公司不承担延期竣工的违约责任。理由如下：其一，根据钱银付提供的买卖定制合同以及证人证言，可以表明缘来福到公司于2017年8月

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏02民终1221号上诉人（原审原告）：无锡缘来福到酒店管理有限公司，住所地无锡市滨湖区马山梅梁26-1。法定代表人：王飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：唐海杰，江苏诚卓律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：钱银付，男，1961年3月25日生，汉族，户籍地江苏省兴化市，现住无锡市惠山区。委托诉讼代理人：张海涛，江苏云崖律师事务所律师。被上诉人（……