建设工程施工合同纠纷 （2017）兵01民初5号
裁判要旨
被告通过招投标中标原告发包的“农一师阿拉尔市江南空中花园7＃高层工程建设项目”，原告、被告双方签订《建设工程施工合同》，该合同系双方自愿达成，不违反法律规定，合同依法成立、并生效；双方当事人均应该依照合同约定享有权利、履行义务。 一、被告未在《建设工程施工合同》约定的期限内验收竣工是否构成违约，是本案本诉的焦点问题。原告、被告在履行《建设工程施工合同》中因工程款支付等发生矛盾，为促成矛盾的解决，双方多次通过会议纪要、补充协议的方式对合同中的权利义务进行变更，上述变更系双方自愿、协商一致的意思表示，对双方均有约束力。根据2015年4月2日，原、被告签订的《阿拉尔威尼斯商业街一、二号楼和空中花园七号楼债务结付及复工协议书》中的约定，双方对竣工时间做了重新约定，该竣工时间的变更系双方合意结果，对双方均具有约束力。《阿拉尔威尼斯商业街一、二号楼和空中花园七号楼债务结付及复工协议书》同样约定了工期顺延的条件，原告在未满足条件下，被告有权利对工期相应的顺延。同样在2015年7月16日形成《会议纪要》中，再次对工期顺延作出约定，即如果原告未在2015年8月10日前就电梯安装等项目安装、调试完毕，并满
摘要
阿拉尔市兴都房地产开发有限公司与新疆阿拉尔松鹤建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆生产建设兵团第一师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）兵01民初5号 原告（反诉被告）：阿拉尔市兴都房地产开发有限公司，统一社会信用代码91659002697834813F，住所地新疆维吾尔自治区阿拉尔市胜利大道**威尼斯商业步行街3-201。 法定代表人：厉溪敏，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨玉萍，新疆盛业（乌鲁木齐）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗德英，该公司员工，住新疆……