承揽合同纠纷 （2017）渝05民终1134号

起重机厂与金田公司签订《承揽定作合同》，由起重机厂按合同约定的技术参数，加工制作五台吊钩双梁吊钩桥式起重机，金田公司给付相应报酬，双方构成承揽合同关系，起重机厂系承揽人，金田公司系定作人。一审法院认为，合同对相关事项的约定，是双方充分协商后的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效，双方应遵循诚实守信原则，按约全面履行各自的义务。起重机厂诉请金田公司支付尚欠承揽费并赔偿逾期付款损失，金田公司在本诉受理后、法庭辩论结束前诉请起重机厂支付延期违约金、赔偿损失等，符合反诉的构成要件，应予受理，一审法院依法予以合并审理。关于反诉的迟延履行问题。一审法院认为，起重机厂作为一家专业的起重机等特种设备制造、安装、维修和改造的企业，应相当了解、熟悉行业内的法律、法规，能够把握产品生产、运输、安装等时间周期等。合同约定：预付款到账后90天交货至现场（合同生效3月7日起计算45天内完成三台并交付使用），延期违约金：2万元/天（按照定作方场地租金每天计算）。该约定应属明确、具体，无需结合合同条文、相关规定进行解释，是双方充分协商的结果，对合同双方具有约束力，双方应遵循诚实信用原则履行各自义务。

起重机厂与金田公司签订《承揽定作合同》，由起重机厂按合同约定的技术参数，加工制作五台吊钩双梁吊钩桥式起重机，金田公司给付相应报酬，双方构成承揽合同关系，起重机厂系承揽人，金田公司系定作人。一审法院认为，合同对相关事项的约定，是双方充分协商后的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效，双方应遵循诚实守信原则，按约全面履行各自的义务。起重机厂诉请金田公司支付尚欠承揽费并赔偿逾期付款损失，金田公司在本诉受理后、法庭辩论结束前诉请起重机厂支付延期违约金、赔偿损失等，符合反诉的构成要件，应予受理，一审法院依法予以合并审理。关于反诉的迟延履行问题。一审法院认为，起重机厂作为一家专业的起重机等

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2017）渝05民终1134号上诉人（原审原告、反诉被告）：重庆起重机厂有限责任公司，住所地重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块2号楼，统一社会信用代码91500116203143095R。法定代表人：周光海，该公司董事长。委托诉讼代理人：幸立、朱剑杭，重庆公鸣律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）:重庆金田储运有限公司，住所地重庆市沙……